- 1.01 MB
- 2022-04-29 14:46:17 发布
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
'洞头区鹿西乡东臼村渔具用房工程施工招标文件招标人:洞头区鹿西乡东臼村股份经济合作社招标代理:温州建衡工程造价咨询有限公司日期:二〇一八年五月10
招标文件目录第一卷第一章招标公告(未进行资格预审)第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第一部分合同协议书附件一:廉政合同附件二:安全生产合同附件三:项目经理委托书第二部分通用条款(略)第三部分专用条款第四部分合同质量保修书第五章工程量清单第二卷第六章图纸(电子版)第三卷第七章技术标准和要求第四卷第八章投标函格式附件四:投标函封条10
第一卷第一章招标公告(未进行资格预审)洞头区鹿西乡东臼村渔具用房工程施工招标公告一.招标人:洞头区鹿西乡东臼村股份经济合作社二.工程名称:洞头区鹿西乡东臼村渔具用房三.工程地点:洞头区鹿西乡东臼村四.工程费用:约55.71万元五.招标内容、范围:渔具用房采用钢筋砼带型基础、砖混结构、毛胚装修,单层层高4.0m等内容,共2栋渔具用房,总建筑面积共约422m2,具体以招标人提供的工程量清单和施工图纸为准。六.工程质量要求:合格七.招标工期:80日历天八.资质要求:1.企业资质:具备建筑工程施工总承包三级及以上资质;2.项目负责人:项目负责人具备注册建造师二级及以上职称;3.本次招标不接受联合体投标。九.招标方式:公开招标十.招标文件、清单、图纸下载时间:各潜在投标人可在投标截止日前,在温州市洞头区公共资源交易中心网(http://www.dtggzy.com)‘小额(乡镇)招投标’栏目下载。十一.注意事项:1、本工程采用资格后审;2.各潜在投标人在投标截止日期前可先行下载招标文件等电子资料,自行踏勘现场,综合考虑各种因素编制投标文件;招标代理单位在投标截止前半小时于投标文件递交地点统一组织出售招标文件、工程量清单等资料,参加投标的投标人应及时购领招标文件;本工程实行不记名制度出售招标文件,招标文件每套价格人民币300元,售后不退。十二.投标保证金金额:1万元,采用现金形式装在信封内,在密封口处盖投标单位公章(若未盖章,投标文件将被拒收)。十三.投标文件递交时间、地点及方式:投标单位应于2018年5月15日9:30前在洞头区鹿西乡招投标中心会议室。向招标代理单位递交投标文件,同时一并提供的资料有:授权委托书、身份证原件、投标保证金信封及购买招标文件收据,若未能齐全将被拒收投标文件。十四.招标单位联系人:章先生电话:(移动短号726980)代理单位联系人:黄工 电话:0577-6338702913385770660(移动短号615660)温州市洞头区鹿西乡招投标中心温州市洞头区鹿西乡东臼村经济合作社2018年5月8日10
第二章.投标人须知投标人须知前附表条款名称编列内容招标人温州市洞头区鹿西乡东臼村股份经济合作社联系人:章先生电话:(移动短号726980)招标代理机构名称:温州建衡工程造价咨询有限公司地址:洞头区连城大道14弄77号联系人:黄工电话:0577-6338702913385770660(移动短号:615660)项目名称洞头区鹿西乡东臼村渔具用房建设地点洞头区鹿西乡东臼村工程费用约55.71万元资金来源财政统筹资金落实情况已落实招标内容及范围渔具用房采用钢筋砼带型基础、砖混结构、毛胚装修,单层层高4.0m等内容,共2幢渔具用房,总建筑面积共约422m2,具体以招标人提供的工程量清单和施工图纸为准。计划工期80日历天质量要求合格。投标人资质条件1.企业资质:具备建筑工程施工总承包三级及以上资质;2.项目负责人:须具备注册建造师二级及以上职称;3.本次招标不接受联合体投标。投标保证金投标保证金1万元,采用现金形式装在信封内密封,在密封口处盖投标单位公章(若中标单位弄虚作假,打开信封检查少于规定金额,视为未响应招标文件实质内容,将做废标处理)。中标单位投标保证金,签订合同后5个工作日退还;未中标单位在公布评标结果后当场退还。签字和盖章按招标文件规定格式中要求,在相应地方加盖公章,并经单位法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标有效期60天踏勘现场自行组织投标人提出问题的截止时间时间:2018年5月11日上午11:00前,以书面形式递交给招标代理公司。招标人书面澄清的时间时间:2018年5月11日17:00前,在http://www.dtggzy.com/(小额(乡镇)招投标栏目/本工程发布的招标公告附件)上公布,投标人也可直接向招标代理公司索取(如有)。投标文件份数装订成册,一份正本,四份副本。投标文件的密封投标文件(商务标)应妥为密封,在封口上加盖投标单位公章。若未响应招标文件要求将被拒收。投标截止时间投标截止时间:2018年5月15日9:30投标文件递交接收单位:温州建衡工程造价咨询有限公司地点:洞头区鹿西乡招投标中心会议室。同时一并提供的资料有:授权委托书、身份证原件、投标保证金信封及购买招标文件收据,若未能齐全将被拒收投标文件。投标文件递交及截止时间2018年5月15日9:30开标时间和地点2018年5月15日9:30,在洞头区鹿西乡招投标中心会议室开标。招标控制价招标控制价557126元【其中暂列金为29096元】履行担保金额按合同价的5%签订合同时间收到中标通知书5日内签订书面合同。10
1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人:见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构:见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称:见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点:见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围:见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期:见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求:见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人资质条件:见投标人须知前附表。1.4.2本工程不接受联合体。1.5费用承担:投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。2.招标文件2.1招标文件的组成2.1.1招标公告;2.1.2投标人须知;2.1.3评标办法;2.1.4合同条款及格式;2.1.5工程量清单;2.1.6图纸(电子文档);2.1.7投标文件格式;2.1.8投标人须知前附表规定的其他材料。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前,在温州市洞头区公共资源交易中心http://www.dtggzy.com/(小额(乡镇)招投标/本工程发布的招标公告附件)上公布,投标人也可直接向招标代理公司索取(如有)。10
2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间前,招标人有权澄清或者修改招标文件,并以书面形式(补充、更正文件)通知投标人。补充、更正文件作为招标文件的组成部分,对所有投标人均有约束力。补充、更正文件在http://www.dtggzy.com/(小额(乡镇)招投标栏目/本工程发布的招标公告附件)予以公告公布。3.投标文件3.1、投标文件的组成装订成一册,一式五份(一份正本,四份副本):序号内容备注1商务标封面附件12投标函附件23法定代表人身份证明附件34投标文件签署授权委托书附件45资格审查资料附件56投标总价附件67总说明附件78工程项目投标报价汇总表附件89单位(专业)工程投标报价计算表附件910分部分项工程量清单与计价表附件1011工程量清单综合单价计算表附件1112施工技术措施项目清单与计价表附件1213措施项目清单综合单价计算表附件12.114施工组织措施项目清单与计价表附件12.215其他项目清单与计价汇总表附件1316暂列金额明细表附件13.117专业工程估价表附件13.218计日工报价表附件13.319总承包服务费报价表附件13.420主要工日价格表附件1421主要材料价格表附件1522主要机械台班价格表附件1623投标材料设备品牌选用表附件173.2投标报价3.2.1投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。10
3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效。3.4投标保证金3.4.1投标人应按要求提交投标担保;3.4.2各投标人应自始自终参加投标,中标候选人的投标保证金在签订合同后退还;3.4.3如投标人发生下列情况之一时,投标保证金将不予退还:(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)经查实具有串标行为的;(3)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件密封袋及密封条由投标人自制,封口处加盖投标人公章、法人章(或授权委托人签字)。4.1.2投标文件的密封,见投标须知前附表。4.1.3未按投标须知前附表要求密封投标文件,招标人不予受理或评标委员会否决其投标。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应按投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后,接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。4.2.5逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。5.开标5.1开标时间和地点5.1.1招标人将按本章投标人须知前附表的规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1.2投标人参加开标会议的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证原件,委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书原件,以证明其身份。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标:5.2.1公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;5.2.2由招标人代表和第一送投标书单位的授权委托人,采用抽签的办法确定投标最高限价(具体办法见评标办法)并宣布投标最高限价;10
5.2.3由第二送投标书单位的授权委托人,在0.5%、1.0%、1.5%中随机抽取一个数值作为下浮率K值;5.2.4按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况;5.2.5按照投标文件送达时间的逆顺序开标;5.2.6按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、工程名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;5.2.7投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;5.2.8开标结束。6.评标及资格后审6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。6.2投标人出现以下情况之一的,应否决其投标:6.2.1未提供有效的资质证书复印件的(需盖单位公章);6.2.2未提供有效的营业执照复印件(需盖单位公章);6.2.3未提供有效的企业安全生产许可证复印件的(需盖单位公章);6.2.4未提供项目负责人注册建造师二级或以上职称证明复印件(需盖单位公章);6.2.5未按招标文件规定派人参加会议的;6.2.6未按招标文件规定签字或盖章的,由投标文件签署授权委托人签字或盖章的,但未随投标文件一起提交有效的‘投标文件签署授权委托书’原件的;6.2.7投标文件未按招标文件规定格式(包括份数)编制、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;6.2.8投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,或投标文件中投标函上报价与投标总价上的报价不一致的;6.2.9投标文件载明的工期超过招标工期的;6.2.10投标函中未按要求填写投标报价、投标工期、工程质量标准和履约保证金数额的;6.2.11投标文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价的;6.2.12评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形的。应当向投标人质询,如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的,则评标委员会应认定该投标人有串通投标嫌疑,其投标文件作废标处理:(1)不同投标人的投标文件之间内容存在错漏之处一致或异常雷同现象;(2)不同投标人的投标文件由同一人编制的;6.2.13法律、法规规定的其他情形。7.投标报价计算错误的修正7.1商务标中出现以下情况时,由该标书的法定代表人或其授权委托代理人予以签字确认。如果投标人拒绝签字,则按投标违约对待,不仅投标无效,而且没收其投标保证金;7.2如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准;7.3如果合价金额与单价金额不一致时,以单价金额为准,除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时,以合价金额为准;7.4正本与副本不一致的以正本为准;10
7.5评标委员会在详细评审时,发现因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等,累计投标报价错误绝对值总额(冒算、多报费用不得抵消缺漏费用)占投标报价3%(含3%)以上者,作为重大偏差判定作废标处理;错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中,对投标报价不作调整;7.5.1凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报,且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者,均视为缺漏费用;7.5.2工程量清单漏算造价的计算公式=漏项的工程量×招标人标底中该项的综合单价,并计算规费、安全文明施工费、税金;7.5.3工程量清单变动造价的计算公式=(增或减的工程量)×招标人标底中该项的综合单价,并计算规费、安全文明施工费、税金;7.5.4工程综合单价中内容遗漏造价的计算公式=遗漏的工程内容×招标人标底中该项内容的单价,并计算规费、安全文明施工费、税金。8.投标文件的评审、比较和否决8.1评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较,向招标人提交评标报告,并推荐合格的中标候选人。第三章.评标办法9.商务标评标程序及办法9.1投标最高限价的确定:(招标控制价-暂列金-暂估价)×(1-G)+暂列金+暂估价,为本工程投标最高限价,各投标人的投标报价不得超过本工程的投标最高限价,否则否决其投标。(投标报价以投标人投标函中的投标报价为准,下同)。9.1.1“G”值的确定:由招标人代表和第一送投标书单位的授权委托人在5个数值(5%、6%、7%、8%、9%)中随机抽取一个数值(由招标人先抽,抽中的数值不进入再抽),然后取他们的算术平均值为“G”值。9.2出现以下情况时,则该投标报价不再进入有关商务标最低控制价、评标基准价的计算:9.2.1投标人的投标报价高于投标最高限价的;9.2.2开商务标前已做废标、无效标处理的;9.3商务标成本警戒值的计算:9.3.1开商务标前已作废标、无效标处理的及投标报价高于投标最高限价的报价除外,其余投标报价的算术平均值下浮5%作为判定是否低于成本警戒值。9.4评标基准价的计算9.4.1下浮率K值的确定:由第二送投标书单位的授权委托人,在3个数值(0.5%、1.0%、1.5%)中随机抽取一个数值作为下浮率K值。10
9.4.2除高于投标最高限价、低于或等于成本警戒值、开商务标前已做废标和无效标处理外的所有投标报价的算术平均值下浮K值作为评标基准价。9.5本工程评标基准价、最低控制价按上述方法确定后,除计算错误外,不再受其他任何因素的影响而改变(评标基准价、最低控制价保留到整数元位置,角四舍五入)。9.6.商务标得分的计算9.6.1各投标人的投标报价与评标基准价对比,计算商务标评分值:(1)投标报价等于评标基准价,得满分100分;(2)投标报价每高于评标基准价1%,扣3分;(3)投标报价每低于评标基准价、且高于成本警戒值1%,扣2分;(4)投标报价每低于成本警戒值1%,扣4分;(5)计算商务标报价评分不足一个百分点时,使用直线插入法计算(得分保留二位小数,第三位小数四舍五入)。10.评标结果10.1评标委员会对得分排名前2名的中标候选人的投标文件进行符合性审查,审查的内容包括:资格审查、形式审查、响应性审查,以确定是否对招标文件的实质性要做出响应。(1)资格审查包括:企业资质、营业执照、企业安全许可证、项目负责人情况;(2)形式审查包括:投标人名称、签字盖章、报价唯一性及参加开标会议人员到场情况;(3)响应性审查包括:投标内容、总工期、投标保证金、投标报价、投标承诺情况。10.2若得分排名第1中标候选人的投标文件未实质响应招标文件要求,评标委员会应当否决其投标。评标委员会可以对得分排名第2中标候选人进行同样的符合性审查以确定中标人,也可以要求重新招标。10.3评标委员会完成评标工作后,向招标人提交书面评标报告,并推荐合格的中标候选人。11.重新招标有下列情形之一的,发包单位应当依法重新招标:11.1在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于三个的;11.2所有投标均被否决的;10
11.3评标委员会否决投标后,因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争,评标委员会应否决全部投标的。12.不再招标重新招标后投标人仍少于3个或所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审核或核准部门批准后不再进行招标。13.监督及投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,应在规定的时间内向招标人提出异议,有权向行政监督部门投诉。第四章合同条款及格式采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)下载地址:http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=71110
第一部分合同协议书(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局1
合同协议书发包人(全称):(招标人)承包人(全称):(中标人)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就(项目名称)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。2.工程地点:。3.工程立项批准文号:/。4.资金来源:财政统筹。5.工程内容:。6.工程承包范围:。二、合同工期计划开工日期:以监理工程师下发的开工令为准。计划竣工日期:年月日。工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:27
人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。2.合同价格形式:单价合同。五、项目经理承包人项目经理:。六、合同文件构成组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书和及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)专用合同条款及其附件(含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分);(5)招标文件及其补充文件(含招标单位发的工程量清单及招标控制价);(6)通用合同条款;(7)技术标准和要求;(8)图纸(含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分);(9)已标价工程量清单(含说明);(10)承包人有关人员,设备投入,财务能力的承诺;(11)其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其性质确定优先解释顺序。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。27
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在洞头区签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自发包人与承包人签字和盖章后生效。十三、合同份数本合同一式肆份,均具有同等法律效力,发包人执贰份,承包人执贰份。发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:27
附件一廉政合同廉政合同格式为做好本工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,本项目发包人(以下简称甲方)与设计人(以下简称乙方),特订立如下廉政合同。第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。(二)严格执行(项目名称)工程设计合同文件,自觉按合同办事。(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权力和义务。(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。第二条甲方的义务(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方赠送的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品,不得在乙方报销任何应由甲方工作人员个人承担的费用;(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请及高消费娱乐活动,不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等;(三)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动,不得要求或接受乙方安排的境内外旅游、配偶子女及亲属的工作安排;(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等;(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备;27
(六)甲方工作人员要秉公办事,不得营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。第三条乙方的义务(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。第四条违约责任(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议相关主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的标准渔港工程建设市场的处罚。第五条双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。第七条本合同作为(项目名称)工程设计合同的附件,与设计合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。第八条本合同一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份。发包人:(盖章)设计人:(盖章)法定代表人或法定代表人或其授权的代理人:(签字)其授权的代理人:(签字)地址:地址:电话:电话:日期:日期:甲方监督单位:(盖章)乙方监督单位:(盖章)27
附件二安全生产合同安全生产合同为在(项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人(发包人名称,以下简称“发包人”)与承包人(承包人名称,以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:1.发包人职责(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。(4)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。(5)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。2.承包人的职责(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。27
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人,或允许、容忍上述同样行为。(7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。(9)所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。(10)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。(11)安全生产费用按照相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字或盖章并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本二份、副本肆份,合同双方各执正本一份,副本贰份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)年月日年月日27
附件三项目经理委任书(承包人全称)(合同工程名称)项目经理委任书致:(发包人全称)(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作,由(姓名)代表本单位全面负责。承包人:(盖单位章)法定代表人:(职务)(姓名)(签字或盖章)年月日抄送:(监理人)27
第二部分通用合同条款(略)27
第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.2合同1.3其他合同文件包括:招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。1.4法律适用于合同的其他规范性文件:执行已公布的规范性文件。1.5标准和规范1.6适用于工程的标准规范包括:现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。1.7发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。1.8合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及其附录;(4)已标价工程量清单或预算书;(5)除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件;(6)专用合同条款及其附件;(7)通用合同条款;(8)合同履行过程中经双方确认的会议纪要;(9)技术标准和要求;(10)图纸;(11)经发包方批准的施工组织设计;(12)招标文件。1.9图纸和承包人文件1.10图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前5天;发包人向承包人提供图纸的数量:施工图纸2套;发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工图。1.11承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、施工进度计划、培训方案;承包人提供的文件的期限为:图纸会审后3天内;承包人提供的文件的数量为:另行协商;承包人提供的文件的形式为:纸质文本;发包人审批承包人文件的期限:/。1.12联络发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.13交通运输1.13.1场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:/。1.13.2超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.14工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。工程量按照实际施工图纸及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则按实计算,由承包人计量、发包人及有关部门审核。2.发包人2.1发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;27
联系电话:;电子信箱:;通信地址:。发包人对发包人代表的授权范围如下:负责本合同的履行与监督,负责本工程质量、进度、投资、安全等项目管理内容的协调管理工作,行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系,签发进度款及现场鉴证(涉及费用鉴证须经发包人盖章生效)。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.3提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前。2.4提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:三通一平。3.承包人3.1承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容:工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等。承包人需要提交的竣工资料套数:四套。承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后。3.2承包人应履行的其他义务:a.每月25日提供本月(上月25日至本月25日)实际完成工程量月报表,下月进度计划表,报监理单位及发包人。b.承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续,包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。发包人给予配合。c.已完工程成品在竣工验收完成前,均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失,由承包人自费负责予以修复。d.承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作并承担费用,因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的,由承包人承担费用,并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。e.其他:双方另行协商。3.3项目经理3.3.1项目经理:姓名:以投标文件为准;身份证号:签订合同时填写(下同);建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;3.3.2承包人对项目经理的授权范围如下:全面负责该工程的施工质量、安全、进度的管理。3.3.3工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:/。3.4关于分包合同价款支付的约定:/。3.5履约担保承包人是否提供履约担保:本工程要求承包人以银行转账方式提交合同价5%的履约保证金。其中:项目经理履约担保占总履约担保金额的20%,施工项目班子技术管理人员履约担保占总履约担保金额的10%,工程安全文明施工履约担保占总履约担保金额的20%,质量履约担保占总履约担保金额的30%;工期履约担保占总履约担保金额的20%。承包人应在签订合同前5个工作日向发包人提供履约担保,工程竣工验收合格后7日内发包人应向承包人无息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定27
关于监理人的监理内容:按《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。关于监理人的监理权限:需要取得发包人批准才能行使的职权:1、变更设计;2、超清单范围的计量;3、增加工程费用的施工方案;4、工期延长;5、索赔事项;6、开、停工令;7、其他发包人认为需要批准才能行使的职权。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:/。4.2监理人员总监理工程师:姓名:另定(下同);职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。5.工程质量5.1工程质量要求合格5.2隐蔽工程检查5.3.承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:24小时前。监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.2项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(温住建发[2012]190号)文件执行。6.3关于治安保卫的特别约定:承包人承担施工安全保卫工作和责任(包括夜间施工照明,施工现场的夜间照明线路必须单独敷设),并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。6.4文明施工合同当事人对文明施工的要求:按洞头区住建局的有关规定执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:按洞住建[2013]212号《洞头县住房和城乡建设局关于加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》文件。7.工期和进度7.1施工进度计划:承包人编制进度计划。7.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:/。7.3开工7.3.1开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起15天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4工期延误7.5因发包人原因导致工期延误:工期顺延;7.6因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每延期一天支付违约金1000元。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同总价的3%。7.7提前竣工的奖励:不奖励。8.材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.2发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人妥善保管及承担费用。8.3样品8.4样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。8.5施工设备和临时设施8.6承包人提供的施工设备和临时设施27
现场工艺试验的有关约定:按监理人指示进行现场工艺试验。9.变更9.1变更的范围关于变更的范围的约定:为了满足工程建设需要,发包人设计变更,承包人必须无条件服从。9.2变更估价9.3变更估价原则9,3.1关于变更估价的约定:变更项目在已标价工程量清单有相同项目的,除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定;9.3.2清单中没有相同或类似项目的变更项目的综合单价,按照合理的成本与利润构成的原则(即招标控制价编制的口径、取费以及造价信息上的价格;如无信息价则采用市场价),由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价,经财政或审计部门审定后,作为结算价格。9.3.3凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时;或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时,其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上,调整不合理部分后,经财政或审计部门审定后,作为结算价格;9.4发包人在计划施工期之后发布变更指令,若非承包人原因,原综合单价不合理的,按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价,提出适当的单价,经财政或审计部门审定后,作为结算价格。9.5暂估价合同当事人关于暂估价的材料及设备的约定:需报发包人签字确认。9.7暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:发包人支配使用。10.价格调整10.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:材料价格一次性包干,不调整。11.合同价格、计量与支付11.1合同价格形式11.1.1单价合同。综合单价包含的风险范围:除工程量清单错误修正、工程设计变更外,其余均不得调整。风险费用的计算方法:承包人自行考虑在投标报价中。风险范围以外合同价格的调整方法:①工程量清单错误修正标后调整造价按本合同第1.14款执行。②设计变更按计价依据(2010版)、市建设局温建建[2010]316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》、区政府相关设计变更政策及本合同第10条、第11条约定执行。11.1.2总价合同。总价包含的风险范围:/。风险费用的计算方法:/。风险范围以外合同价格的调整方法:/。11.1.3其他价格方式:/。11.2进场工程款11.2.1进场工程款的支付进场工程款支付比例或金额:合同价款(扣含税暂列金、暂估价)的10%。进场工程款支付期限:合同签订后支付5%,人员机械到场并开工后支付5%。进场工程款扣回的方式:工程开工后,在第一次工程进度款中扣回。11.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:不要求提供预付款担保。预付款担保的形式为:/。11.3计量11.3.1计量原则工程量计算规则:按图纸及变更联系单、及浙江省、温州市的现行规定。11.3.2计量周期27
关于计量周期的约定:按月进度。11.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:/。11.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/。11.3.5其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/。11.4工程进度款支付11.4.1付款周期关于付款周期的约定:按月进度。11.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:/11.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:进场预付款;承包人每月25号报已完工程进度款,经监理、发包人审核后,支付该期完成工程量价款的80%;竣工验收合格后并提供齐全资料付至合同总价(扣含税暂列金、暂估价)的90%;办理工程竣工结算并审核后付至结算价的97.5%;剩余2.5%作为质量保证金。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。12.验收和工程试车12.1分部分项工程验收12.1.1监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。12.2竣工验收12.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:/。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:/。12.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按专用条款7.6款执行。13.竣工退场13.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:承包人向发包人移交工程后10天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:/。竣工付款申请单应包括的内容:/。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:/。发包人完成竣工付款的期限:/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:/。14.3最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:/。承包人提交最终结算申请单的期限:/。14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。(2)发包人完成支付的期限:/。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:12个月。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:是。27
15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(1)种方式:(1)质量保证金,保证金额为:结算价的2.5%;15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;关于质量保证金的补充约定:质保期满后7日内,不计息一次性退还质量保证金。15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为:详见工程质量保修书。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:详见工程质量保修书。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期予以顺延,费用另行协商。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:按通用条款12.4.4。(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:工期予以顺延。(4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期予以顺延。(5)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:工期予以顺延。(6)其他:/。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:(1)因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任:承包方必须无条件返工到合格为止,如返工后仍不能达到约定要求的,发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款,承包人还须支付合同结算总价款的3%的质量违约金。(2)发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等管理的行为,酌情处以1000-3000元/次的违约金,违约金可在当期工程款中扣除。(3)承包人投标时提供的材料及设备存在品牌、型号及参数等错误,导致不能按照投标材料及设备进行施工,发包方有权指定市场认可度较高的材料及设备替代,价格不予调整。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由承包人承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:/。17.2因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:/。18.2其他保险关于其他保险的约定:承包人应为施工现场的全部人员(包括发包人、监理人等)办理意外伤害保险,保险费用由承包人支付。27
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:是。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:是。19.2争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:双方共同确定1名。选定争议评审员的期限:争议发生后14天内。争议评审小组成员的报酬承担方式:/。其他事项的约定:/。19.3争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:/。19.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:(1)向温州仲裁委员会申请仲裁;(2)向温州市洞头区人民法院起诉。20.补充条款:27
第四部分工程质量保修书发包人(全称):(招标人)承包人(全称):(中标人)发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(项目名称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。 二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保修金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用:保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):承包人:(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日59
第五章工程量清单1.工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用条款和专用条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4计价依据(2013版)是本工程计价的依据,除本招标文件有特别约定外均按计价依据(2013版)规定执行。执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》(温住建发【2014】100号)、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》(温住建发【2016】58号)、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)。2.投标报价说明2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单,结合本工程实际情况和自身综合实力,依据企业定额(或计价依据)和市场价格自主报价。2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。2.4分部分项工程项目按下列要求报价:2.4.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求,其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求,招标人如有提供参考品牌的,投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次,否则中标后招标人有权更换产品,并保持综合单价不变。2.4.3根据温州建设局温建建[2008]307号文件要求,在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程(含桩基工程),必须使用预拌混凝土,严禁在施工现场搅拌混凝土。2.4.4根据温州市人民政府[2012]4号《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》要求,禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程,实行招投标的,建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件,投标人应将有关费用列入投标文件。2.5.措施项目按下列要求报价:2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的,采用综合单价;以费率方式计价的,除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)》、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的,应以“0”计价,不得删除。59
2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表,清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。2.5.3其他施工措施费:见工程量清单。2.6其他项目按下列要求报价:2.6.1暂列金额:按工程量清单规定的金额计算,不得变动。2.6.2暂估价:按工程量清单规定的金额计算,不得变动。2.6.3计日工:由投标人自主确定综合单价计算。2.6.4总承包服务费:总承包服务费指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。(1)发包人要求总承包单位对分包的专业工程进行总承包管理和协调,并同时要求提供配合服务,总包单位可按分包的专业工程造价的1%-4%向发包方计取总承包管理、协调和配合服务费;分包单位则不能重复计算相应费用。总承包单位事先没有与发包人约定提供配合服务的,分包单位又要求总承包单位提供垂直运输等配合服务时,分包单位支付给总包单位的配合服务费,由总分包单位根据实际的发生额自行约定。(2)发包人自行提供材料、设备的,对材料、设备进行管理、服务的总包单位可按材料、设备价值的0.2%-1%向发包方计取材料、设备的管理、服务费。2.7规费、税金按下列要求报价:2.7.1排污费、社保费、公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)》规定、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)的费率计取,不得作为竞争性费用。2.7.2民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》(温住建发【2014】100号)规定的费率计取,不得作为竞争性费用。2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》(温住建发【2016】58号)、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)规定计取,投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%,否则按文件规定调整并保持投标总价不变。2.9根据温州市住建委温住建发[2011]19号文件《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求,创市级或以上文明标化工地,投标人在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。2.10民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》(温住建发【2014】100号)规定的费率计取。2.11温州市住建委转发《关于增值税调整后我我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》(温住建发【2018】91号)。3.评审如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动,或规费、税金等不按规定计取的,均视为投标报价计算错误,按招标文件有关规定执行。4.其他4.1本工程约定人工、机械、59
材料价格(暂估价、暂定价格除外)均不再调整。投标单位报价时,可参考2018年第3期《洞头造价信息》中的信息价,若洞头建筑信息价中无此项目可参考同期《温州工程造价信息》中的信息价,并结合当地主要材料价格(暂估价除外),以及实际市场价格,自行报价,一次性包干。4.2工程施工过程中由于设计变更引起工程量清单中工程量项目和数量的增减,除以下情况外,执行中标单位投标时该项目的综合单价。(1)凡合价金额占投标总价2%以上(含2%)的分部分项工程量清单项目,其工程数量的增加或减少超过本项目工程数量15%(含15%)其增加部分工程数量或减少后剩余部分工程数量的相应综合单价由承包人参照原综合单价提出,经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后,作为结算的依据。(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,原则上应根据中标综合单价分析表,调整综合单价,无可参照的综合单价分析并无明确约定的,可在2010计价依据的基础上计算调整。4.3因本工程施工场地为海岛,投标人应充分考虑交通运输、海岛项目增加费及风险等因素,结合自身企业特点综合报价。5.本工程项目执行以下工程计价依据和相关政策性文件:(1)《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)和温住建发(2014)100号文件《关于建设工程部分施工费率调整的通知》;(2)《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》;(3)《浙江省市政工程预算定额(2010版)》;(4)《浙江省安装工程预算定额(2010版)》;(5)《浙江省建筑工程计价规则(2010)版》;(6)《浙江省建设安装材料基期价格(2010版)》;(7)《浙江省施工机械台班费用定额(2010版)》;(8)《浙江省仿古建筑园林工程预算定额(2010)版》;(9)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);(10)《关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》(温住建发[2011]219号文件)。6.新增项目取费费率计算基数按《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》、温住建发(2014)100号文件《关于建设工程部分施工费率调整的通知》及温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》(温住建发【2016】58号)和《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)及温州市住建委转发《关于增值税调整后我我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》(温住建发【2018】91号)规定执行,各项弹性区间费率取中间值。新增项目的人材机等价格参考2018年第3期《洞头造价信息》中的信息价,若洞头建筑信息价中无此项目可参考同期《温州工程造价信息》中的信息价。新增项目部分工程造价以按上述计价依据计算后,按投标人的中标造价相对招标控制价的下浮率下浮,下浮率=(中标造价-招标控制价)÷招标控制价×100%(不包括暂估价及暂列金额)。7.工程类别:本工程按三类工程取费。59
第二卷第六章图纸附:图纸(先行提供电子文档)。59
第三卷第七章技术标准和要求(一)依据设计文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。(二)根据工程设计要求,该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外,还应满足下列要求:1.工程设计说明见施工图纸2.技术要求2.1必须达到施工图要求的各项技术指标;2.2按下列规范要求进行施工和验收(不限于):1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-20012、建筑结构载荷规范GB50009-20013、建筑抗震设计规范GB50011-20104、混凝土结构设计规范GB50010-20105、砌体结构设计规范GB50003-20016、建筑地基基础设计规范GB50007-20027、省标建筑地基基础设计规范DB33/1001-20038、建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003J256-20039、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-200810、建筑照明设计标准GB50034-200411、建筑物防雷设计规范GB50057-94(2000年版)12、建筑设计防火规范GB50016-200613、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-200714、给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-9015、国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准;16、国家、地方、行业现行的有关材料、设备和规范和标准;17、施工图纸及有关会议纪要;18、其它现行国家有关技术标准、验收规范等。上述技术标准和规范外,应满足国家及省市有法规、规范的其他要求59
第四卷第八章投标函格式59
附件1本洞头区鹿西乡东臼村渔具用房工程商务标投标人:(盖章)法定代表人或授权委托人:(签字或盖章)编制时间:59
附件2投标函(招标人名称):1.我方已仔细研究了(项目名称)施工招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)元整(¥)的投标总报价,项目经理(姓名),工期日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金,金额为人民币(大写)元整(¥)。4.如我方中标:(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.(其他补充说明)。投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)地址:网址:电话:传真:邮政编码:年月日附件359
法定代表人身份证明书单位名称:地址:姓名:性别:年龄:职务:,系的法定代表人。投标人:(公章)日期:年月日59
附件4投标文件授权委托书本授权委托书声明:我(法定代表人姓名)系(投标人)的法定代表人,现授权委托我司的(代理人姓名)为投标人代表,代表本公司参加(项目名称)投标活动,全权代表我方处理投标过程的一切事宜。该代理人在本招标工程项目招投标过程中所办理的相关事务,我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。授权代表(签字或盖章)性别身份证号码出生年月职务部门联系电话身份证复印件粘贴处投标人:(公章)法定代表人:(签字或盖章)代理人:(签字或盖章) 授权委托日期:年月日59
附件4.1授权委托书(开标时携带)本授权委托书声明:我(姓名)系(投标单位名称)的法定代表人,现授权委托(姓名)在201年月日至201年月日(代理时限)为我公司的代理人,以本公司的名义参加(项目名称)投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务,本人均予以承认。代理人无转委权,特此委托。代理人姓名性别出生年月身份证号码单位部门职务联系电话身份证复印件粘贴处投标人:(公章)法定代表人:(签字或盖章)代理人:(签字或盖章) 授权委托日期:年月日59
附件5提供资格审查资料一.企业资质证书复印件(盖单位公章);二.企业营业执照复印件(盖单位公章);三.企业安全生产许可证复印件(盖单位公章);四.项目负责人注册建造师二级或以上职称证明复印件(盖单位公章)。59
附件6投标总价招标人:工程名称:投标总价(小写):(大写):投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)编制时间:年月日59
附件7总说明工程名称第页共页59
附件8工程项目投标报价汇总表工程名称:第页共页序号单位工程名称金额(元)1单位工程1.1专业工程1.2专业工程……2单位工程2.1专业工程2.2专业工程……合计59
附件9 单位(专业)工程投标报价计算表单位(专业)工程名称:单位工程-建筑第1页共1页序号汇总内容计算公式金额(元)1分部分项工程∑(分部分项工程量×综合单价) 其中:①人工费+机械费∑分部分项(人工费+机械费) 2措施项目 2.1施工技术措施项目按综合单价计算 其中:②人工费+机械费∑技术措施项目(人工费+机械费) 2.2施工组织措施项目 其中:安全文明施工费(①+②)×相关费率 其他的施工组织措施项目费(①+②)×相关费率 3其他项目 3.1暂列金额(含创标化工地增加费)按相关规定计算 3.2暂估价按相关规定计算 3.3计日工按相关规定计算 3.4总承包服务费按相关规定计算 4规费 4.1排污费、社保费、公积金(①+②)×0% 4.2民工工伤保险费(①+②)×0% 5民工意外伤害保险费(①+②)×0% 6计税不计费计税不计费 7税金(1+2+3+4+5+6)×0% 8不计税不计费不计税不计费 9造价合计1+2+3+4+5+6+7+8 59
附件10分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费本页小计合计59
附件11工程量清单综合单价计算表单位(专业)工程名称:第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………2(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………合计59
附件12施工技术措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费本页小计合计59
附件12.1措施项目清单综合单价计算表单位(专业)工程名称:第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………2(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………合计59
附件12.2施工组织措施项目清单与计价表单位及专业工程名称:第页共页序号项目名称计算基础费率(%)金额(元)1安全文明施工费(含扬尘防治增加费)人工费+机械费 2其他组织措施费 2.1夜间施工增加费人工费+机械费 2.2二次搬运费人工费+机械费 2.3冬雨季施工增加费人工费+机械费 2.4已完工程及设备保护费人工费+机械费 2.5提前竣工增加费人工费+机械费 2.6工程定位复测费人工费+机械费 2.7特殊地区增加费人工费+机械费 2.8其他施工组织措施费人工费+机械费 合计59
附件13其他项目清单与计价汇总表工程名称:第页共页序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额(含创标化工地增加费)元详见工程量清单2暂估价2.1专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计59
附件13.1暂列金额明细表工程名称:第页共页序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注合计59
附件13.2专业工程暂估价表工程名称:第页共页序号工程名称工程内容金额(元)备注合计59
附件13.3计日工报价表工程名称:第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工1234人工小计二材料1234材料小计三施工机械1234施工机械小计合计59
附件13.4总承包服务费报价表工程名称:第页共页序号项目名称项目价值(万元)服务内容费率(%)金额(元)1发包人分包专业工程2发包人供应材料合计59
附件14主要工日价格表单位(专业)工程名称:第页共页序号工种单位数量单价(元)59
附件15主要材料价格表单位(专业)工程名称第页共页序号编码材料名称规格型号单位数量单价(元)备注59
附件16主要机械台班价格表单位(专业)工程名称第页共页序号机械设备名称单位数量单价(元)59
附件17投标材料设备品牌选用表单位(专业)工程名称第页共页序号产品名称投标材料、设备品牌名称型号、规格附件四59
投标文件封条(注:投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下,不够可复印)洞头区鹿西乡东臼村渔具用房工程投标文件密封袋封条加盖投标人公章及法定代表人公章或其法定代表人委托代理人签字或盖章59'
您可能关注的文档
- 莲都区高校毕业生就业见习登记表
- 深圳元平特殊教育学校学生信息登记表
- 建筑施工许可证发放登记表2017
- 建设工程安全监督登记表
- 建设工程质量安全监督登记表
- 大学生学业生涯规划登记表 袁再鑫
- 莲都区高校毕业生就业见习登记表
- 压力管道使用登记表
- 高新区麓谷第二小学2018年一年级新生情况登记表
- 兰州大学毕业论文(设计)选题登记表
- 医务人员血液体液职业暴露登记表
- 军队院校招收学员职业基本适应性检测登记表
- 应聘人员基本信息登记表
- 压力容器使用登记表填写说明
- 关于建设项目竣工环境保护‘三同时’验收登记表填写说明
- 劳务民工进退场登记表
- 武汉自主择业军队转业干部审核登记表
- 2018年永州职院单独招生报名登记表