延安市工伤和生育保险参保单位登记表 81页

'延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程竞争性谈判文件采购编号：JLJY2017-SG028吉林建宇工程咨询有限公司1 延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程竞争性谈判文件采购编号：JLJY2017-SG028采购单位：延吉市朝阳川镇人民政府采购代理机构：吉林建宇工程咨询有限公司1 目录第一章竞争性谈判公告1第二章供应商前附表及须知3第三章采购内容、技术要求11第四章竞争性谈判评标办法18第五章《谈判响应性文件》格式23第六章合同格式45第七章工程量清单781 第一章竞争性谈判公告采购项目编号：JLJY2017-SG0281、招标条件本采购项目延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程已由延吉市朝阳川镇人民政府批准建设。采购人为_延吉市朝阳川镇人民政府，建设资金来自专项资金+自筹，项目出资比例为50%+50%_。现对该项目的施工以国内竞争性谈判的方式招标,欢迎合格的供应商前来参加采购谈判。2、项目概况与采购范围1)项目名称：延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程2)采购预算：239.8万元3)采购范围：300KW光伏扶贫村级电站设备采购及安装（包括辅助设施）4)标段划分：1个。5)资金落实情况：已落实6)建设地点：延吉市朝阳川镇柳新村7)供货日期：2017年9月12日～2017年10月31日,共计50日历天8)工程质量要求符合合格标准。3、供应商应具备的资格条件：1)本次谈判要求申请人须具有独立法人资格，具备国家能源局核发的承装（修、试）电力设施许可证四级(含四级)及以上资质或具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的法人，且具有信息系统集成及服务（原资质：计算机信息系统集成）贰级及以上资质,同时须提供光伏制造商向其签署的针对本项目的唯一授权委托代理证书（包括光伏组件、汇流箱、逆变器），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2)投标申请人近三年至少完成过一项单项合同额200万元及以上的类似项目。3)拒绝列入政府取消投标资格期间的企业或个人投标。4)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。5)不接受联合体投标。4、谈判文件的获取1)凡有意参加谈判者，78 自行前往现场进行勘察（未现场勘查责任自行承担），承诺满足工程要求。请于2017年8月21日至2017年8月23日（法定公休日、节假日除外），每日上午8:30时至11:00时，下午13:30时至16:00时(北京时间，下同)，到吉林建宇工程咨询有限公司购买谈判文件。1)购买时须携带企业法人营业执照（副本）、资质证书（副本）、开户许可证、企业法定代表人授权委托书、委托代理人身份证等原件及加盖单位公章的复印件。否则不予受理1)谈判文件每套500元，逾期不售，售后不退。5、谈判文件递交的截止时间及开标时间(开/截标时间，下同)为：2017年8月29日13时30分。2）谈判文件递交及开标地点(开/截标地点)为：延吉市政务中心六楼开标二室（延吉市河南街759号）。3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4）投标申请人须在开/截标时间前，应按照有关规定提供人民币4万元的投标保证金。5）有效投标人不足法定人数时，采购人另行组织招标。6、发布公告的媒介本次招标公告同时在中国政府采购网、吉林省公共资源交易信息网、延边日报、延吉政府采购网上发布。7、联系方式采购人：延吉市朝阳川镇人民政府办公地址：延吉市朝阳川镇联系人：施巍联系电话：0433-2589069招标监督机构：延吉市财政局政府采购管理工作办公室(延吉市财政局5楼)联系人：金成学联系电话：0433-2266038招标代理机构：吉林建宇工程咨询有限公司办公地址：延吉市人民路2239号-3001联系人：金香月、李平联系电话：0433-83165252017年8月21日78 第二章供应商前附表及须知一、供应商前附表条款号条款名称编列内容1.1.1项目名称延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程1.1.2采购人单位名称：延吉市朝阳川镇人民政府办公地址：延吉市朝阳川镇联系人：施巍联系电话：0433-25890691.1.3采购代理机构招标代理机构：吉林建宇工程咨询有限公司办公地址：延吉市人民路2239号-3001联系人：金香月、李平联系电话：0433-83165251.1.4建设地点延吉市朝阳川镇柳新村1.2.1资金来源专项资金+自筹1.2.2采购预算239.8万元1.3.1采购范围300KW光伏扶贫村级电站设备采购及安装（包括辅助设施）1.3.2计划工期计划工期：50日历天计划开工日期：2017年9月12日计划竣工日期：2017年10月31日1.3.3质量要求合格1.4.1供应商资质条件、能力和信誉资质条件：具有独立法人资格，具备国家能源局核发的承装（修、试）电力设施许可证四级(含四级)及以上资质或具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的法人，且具有信息系统集成及服务（原资质：计算机信息系统集成）贰级及以上资质,同时须提供光伏制造商向其签署的针对本项目的唯一授权委托代理证书（包括光伏组件、汇流箱、逆变器），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。财务要求：财务状况良好，提供2016年度经审计的财务报告。业绩要求：投标申请人近三年至少完成过一项单项合同额200万元及以上的类似工程。信誉要求：拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。其他要求：①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录③该项目设计由投标人自行委托具备电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质的单位设计（费用自理）1.4.2是否接受联合体投标√不接受□接受,应满足下列要求:1.9.1踏勘现场√不组织□组织,踏勘时间：78 踏勘集中地点：1.10.1分包√不允许□允许,分包内容要求:分包金额要求:接受分包的第三人资质要求:1.11.1偏离√不允许□允许2.1构成谈判文件的其他材料/2.2.1供应商要求澄清谈判文件的截止时间2017年8月23日17时2.2.3谈判文件递交截止时间(投标截止时间，下同)2017年8月29日13时30分3.2.1投标报价方式清单报价3.3.1投标有效期60日历天3.4.1投标保证金投标保证金的金额：人民币4万元。投标保证金的递交：在《谈判响应性文件》递交截止时间前从企业基本账户一次性足额转至指定账户，投标保证金缴纳后须携带汇款凭证和开户许可证原件到吉林建宇工程咨询有限公司确认并开具投标保证金收据。或提供吉林省建设厅备案的专业担保公司开具的投标保证金保函或银行保函。若在规定截止时间前未开投标保证金收据视为供应商未按照谈判文件要求提交投标保证金，其投标被否决。投标保证金退还时退至供应商企业基本账户。递交投标保证金的账户如下：开户名称：吉林建宇工程咨询有限公司开户银行：中国建设银行股份有限公司延吉支行账号：22001686138059000016联系人：禹香春联系电话：0433-27588823.5.3签字或盖章要求谈判文件封面、投标函和其他需要签字或盖章的地方均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在谈判文件中须同时提交授权委托书。谈判文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则《谈判响应性文件》授权委托书无效。3.5.4《谈判响应性文件》份数正本1份副本2份电子版（U盘）1份3.7.5《谈判响应性文件》的装订投标书规格为A4纸，装订成册。装订应牢固、不易拆散和换页。不得采用活页装订，否则按废标处理。3.6.1封套上写明项目名称：延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程谈判响应性文件采购项目编号：JLJY2017-SG028采购人名称：延吉市朝阳川镇人民政府在2017年8月29日13时30分前不得开启3.7.2谈判文件递交截止时间(投标截止时间，下同)2017年8月29日13时30分78 递交谈判文件地点延吉市政务中心六楼开标二室（延吉市河南街759号）3.7.3是否退还谈判文件√否¨是3.8.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交《谈判响应性文件》地点3.8.2开标程序详见谈判文件供应商须知第3.8.2条款3.9.3评标方法最低评标价法3.10.1是否授权评标委员会确定中标人√是推荐的中标候选人数：履约担保履约担保的形式：合同时约定履约担保的金额：中标金额的5%需要补充的其他内容词语定义招标代理服务费由中标人支付最高投标限价总价2,398,000元；供应商的联系人自购买谈判文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引发的一切后果。78 二、竞争性谈判须知1.总则1.1项目概况根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法条例》、《吉林省招标投标条例》等有关法律、法规和规章，通过竞争性谈判方式确定供应商。1.1.1本招标项目采购人：见竞争性谈判前附表。1.1.2本招标项目采购代理机构：见竞争性谈判前附表。1.1.3本招标项目名称：见竞争性谈判前附表。1.1.4本招标项目建设地点：见竞争性谈判前附表。1.2资金来源1.2.1.本招标项目的资金来源：见竞争性谈判前附表。1.2.2本招标项目的采购预算:见竞争性谈判前附表。1.3.采购范围、计划工期和质量要求1.3.1本次采购范围：见竞争性谈判前附表。1.3.2本招标项目的计划工期：见竞争性谈判前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见竞争性谈判前附表。1.4、供应商资格要求1.4.1供应商资格审查方式：资格后审对供应商资格进行后审的，供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉，具体要求：见竞争性谈判前附表。1.4.2本招标项目的联合体投标：见竞争性谈判前附表。1.5.费用承担1.5.1供应商参加投标活动发生的费用自理。1.5.2采购代理服务收费按差额定率累进法计算，由中标供应商向招标代理机构支付代理服务费。1.6.保密1.6.1参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和《谈判响应性文件》中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7.语言文字1.7.1除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8.计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9.踏勘现场1.9.1竞争性谈判前附表规定组织踏勘现场的，采购人按竞争性谈判前附表规定的时间和地点组织供应商踏勘项目现场。1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。78 1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制《谈判响应性文件》时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。1.9.5不集中组织，自行前往踏勘；投标企业不踏勘现场，产生工程增量，采购方不予认可和签证；1.10.分包1.10.1本招标项目的分包：见竞争性谈判前附表。1.11.偏离1.11.1本招标项目的偏离：见竞争性谈判前附表。2.竞争性谈判文件2.1.竞争性谈判文件组成2.1.1竞争性谈判文件应包括下列内容：（1）竞争性谈判公告（2）竞争性谈判前附表及须知（3）采购内容（4）评标办法（5）《谈判响应性文件》格式（6）合同格式（7）工程量清单2.2竞争性谈判文件的澄清2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞争性谈判前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。2.2.2竞争性谈判文件的澄清将在竞争性谈判前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。2.2.3供应商在收到澄清后，应在3天之内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清。2.3竞争性谈判文件的修改2.3.1在投标截止时间3天前，采购代理机构可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。2.3.2供应商收到修改内容后，应在1天之内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该修改。3.《谈判响应性文件》3.1.《谈判响应性文件》的组成3.1.1《谈判响应性文件》应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明；（3）法定代表人授权委托书；78 （4）投标保证金（5）投标报价表（6）竞争性谈判二次报价单（7）项目管理机构及主要设备（8）资格审查资料（9）质量、工期和服务承诺书（10）中小企业声明函（11）其他3.1.2供应商法定代表人亲自签署《谈判响应性文件》并参加投标活动的，《谈判响应性文件》不包括本章第3.1.1（4）目所指的法定代表人授权委托书。3.1.3本章第3.1.1（11）目所指的资料，应是采购人根据本项目评比办法的具体要求编制提供的能证明供应商资质能力、信誉的文本、表格资料和证书、文件等的复印件，此原件须带至开标现场备查。3.1.4《谈判响应性文件》不需提供本章第3.1.1（4）目等资料时，其他内容应按顺序重新编号。3.2.投标报价3.2.1本工程的投标报价采用竞争性谈判前附表所规定方式，按照投标报价的要求编制完整、真实的工程造价文件。3.2.2投标报价为供应商在竞争性谈判文件中提出的各项支付金额的总和。3.2.3供应商的投标报价，应是完成竞争性谈判前附表所载明的采购范围及工期的全部。3.2.4供应商的投标报价，应以竞争性谈判文件为依据。3.3.投标有效期3.3.1在竞争性谈判前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其《谈判响应性文件》。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其《谈判响应性文件》；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。3.4.投标保证金3.4.1本招标项目的投标保证金：见竞争性谈判前附表。3.4.2投标保证金应当采用电汇形式交纳，须在开标现场提交有效的缴纳凭证。3.4.3投标保证金必须从供应商基本账户缴纳。以个人、企业办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、供应商企业的其他账户缴纳投标保证金无效。3.4.4采购代理机构将在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。3.4.5发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：（1）中标人未按规定签订项目合同的；（2）中标人未按规定支付代理服务费的。（3）其他违反政府采购法律法规的行为的。78 3.5.《谈判响应性文件》的编制3.5.1《谈判响应性文件》应按第五章“《谈判响应性文件》格式”进行编写，并编制目录，如有必要，可以增加附页，作为《谈判响应性文件》的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。3.5.2《谈判响应性文件》应当对竞争性谈判有关工期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。3.5.3《谈判响应性文件》应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，《谈判响应性文件》应附法定代表人签署的授权委托书。《谈判响应性文件》应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞争性谈判前附表。3.5.4《谈判响应性文件》份数见竞争性谈判前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。3.5.5《谈判响应性文件》的装订应采用胶装书式装订方式。3.6.投标3.6.1《谈判响应性文件》的密封和标记3.6.1.1《谈判响应性文件》正本与副本应共同包装在单层牛皮纸封套内，并在外封套的封口处加盖供应商单位公章。封套上应写明的内容见供应商须知前附表。为方便唱标，供应商应将投标报价一览表单独密封一份提交，用谈判文件提供的包装封面样式进行密封。3.6.1.2封套上应写明的内容：见竞争性谈判前附表。3.6.1.3包封不完整的《谈判响应性文件》，采购人不予受理。3.7.《谈判响应性文件》的递交3.7.1供应商应在规定的投标截止时间前递交《谈判响应性文件》。3.7.2供应商递交《谈判响应性文件》的时间地点：见竞争性谈判前附表。3.7.3除竞争性谈判前附表另有规定外，供应商所递交的《谈判响应性文件》不予退还。3.7.4逾期送达的或者未送达指定地点的《谈判响应性文件》，采购代理机构不予受理。3.7.5供应商递交《谈判响应性文件》时，应同时提交《谈判响应性文件》中各证明材料的原件备查。3.8.开标3.8.1开标时间和地点本项目开标时间和地点，见竞争性谈判前附表。邀请所有供应商的法定代表人或委托代理人准时参加。3.8.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）介绍参加本次开标会议的采购人代表、监督单位代表、供应商和采购代理机构工作人员。（2）采购人代表、监督单位代表和供应商检查《谈判响应性文件》78 密封情况，并宣布检查结果。供应商对《谈判响应性文件》的密封情况无异议,现场拆封竞争性谈判文件。（3）采购代理机构对有效的竞争性谈判文件进行唱标，记录人做好报价记录,供应商核对本公司报价,如有遗漏和错误，请举手示意。供应商对记录内容无异议,请到记录人处签字确认。采购人代表、监督单位代表在《投标报价表》上签字确认。（4）暂时休会,评标委员会根据本项目的评标办法,对供应商的《谈判响应性文件》进行综合评审,接受询问,进行二次报价。（5）宣布评标结果。（6）开标会议结束。3.9.评标详见第四章竞争性谈判评标办法。3.10.合同授予3.10.1定标方式除竞争性谈判前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见竞争性谈判前附表。3.10.2中标通知在规定的投标有效期内，采购人向中标人发中标通知书。3.10.3签订合同3.10.3.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据竞争性谈判文件和中标人的《谈判响应性文件》订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。4.需要补充的其他内容4.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定（具体扣除详见评标办法）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，以声明函和由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的审核证明为依据。78 第三章采购内容、技术要求一、本工程是地面光伏，该项目设计由投标人自行委托具备电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质的单位设计（费用自理）。二、主要部件计算参数及标准1、组件（1）组件功率：不小于60Wp;（2）最大功率点电压VMPP：64V;（3）最大功率点电流IMPP：0.94A;（4）开路电压VOC：86V;（5）短路电流ISC：1.14A;（6）最大功率温度系数：-0.279%；（7）开路电压温度系数：-0.367%；（8）转换效率：不低于7.6%；（9）防护等级：不低于IP65;（10）工作温度：-40℃~85℃其中第2条至第7条为60Wp组件的技术要求2、12路智能型光伏防雷汇流箱（1）路数：12汇1（2）熔断器：DC1000V/15A（3）防雷模块：DC1000V/40kA（4）环境温度：-25~60℃（5）配套防反二极管（6）通讯接口：RS485；（7）防护等级：IP653、并网逆变器350kW（1）额定功率350kW（2）最大直流输入电压：1000V（3）隔离方式：不含隔离变压器（4）MPPT电压范围：500~820V（5）MPPT跟踪路数：1路（6）输入路数：8（7）额定电网电压：315V（8）允许电网频率范围：50±5HZ（9）防护等级：IP65（10）安装方式：落地（11）接地方式：负极接地（12）通信方式：RS485接口（13）环境温度：-25~60℃4、电力监控系统78 光伏电站至区域监控中心采用VPN通讯方式，光伏电站内部通讯采用光纤以太网及RS485形式。厂区内的数据信息通过RS485接入各分站房通讯屏通信管理机，通信管理机再通过以太网上送至交换机，最后通过VPN路由器上传至区域监控中心，实现光伏电站远方监控。自动化系统为分层分散式分布。系统功能总体要求：系统应在任一单个硬件或软件失效时，应能防止系统信息的丢失或影响系统主要功能。数据采集与处理：通过间隔层通讯单元采集来自现场的模拟量、数字量、脉冲量及温度量等，生产过程设备包括保护、直流系统等。对所采集的输入量进行有效性检查，工程值转换、故障判断、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而产生出可供应用的电流、电压、有功功率、无功功率、电度、功率因数等各种实时数据，供数据库更新。系统应形成分布式的数据库结构，在就地控制单元中保留本地处理的各种实时数据。统计计算：对实时数据进行统计、分析、计算，例如通过计算产生电压合格率、有功、无功、电流、总负荷、功率因数、电量日／月／年最大值／最小值及出现的时间、日期、负荷率、电能分时段累计值、数字输入状态量逻辑运算值等，设备正常／异常变位次数并加以区分等，并提供一些标准计算函数，用来产生用户可定义的虚拟测点进行平均值、积分值和其它计算统计。画面显示：(1)概述通过主机的彩色屏幕和人机联系工具显示屏幕上各种信息画面，显示内容主要包括全部设备的位置状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、直流系统及所用电系统的信息、各测量值的实时数据，各种告警信息、自动化系统的状态信息。在需要分区显示的画面中，可按要求分为：过程画面区、提示信息区、报警信息区，各区以相互不干扰的方式同步显示信息。显示画面可由用户以交互式进行修改、定义、编辑、生成、删除。(2)画面显示的形式：显示器上显示的各种信息以报告、图形、声光等形式及时提供给运行人员。a.报告显示：报告显示内容包括报警、事故和正常运行所必要的全部数据。具体项目和内容待设计联络会上最后确定。78 ²报告分类：报告内容有状态变化、控制操作、测量值越限、计算机监控系统设备异常、就地控制单元异常、网络异常等。²显示格式：显示信息应按其发生的先后时序进行，显示条文的内容应包括检测时间、设备名称、状态变化内容、实时数据等。a.图形显示：图形显示分为过程图形和表格等，图形由图形元素、对象标号、特性参数、文字和便笺等组成。²电气主接线图：以移屏和分幅显示方式显示光伏电站电气主接线图或局部接线图，并可按不同的详略程度分两层显示，内容包括出线、母线及其有关的断路器、隔离刀闸、主变压器、场用变等，并表示出运行状态，测量或计算以下参数：P、Q、COSφ、V、A、F等及所选择的“远方／就地操作”的位置在有关的远方／就地各处分别显示。以移屏和分幅显示方式显示光伏电站直流系统、站用电接线图。运行人员或工程师以在线键盘输入的交互方式可编辑各设备的运行、测试、接地、锁定等工况报告，对这些报告可以进行修改、检索、显示、打印。²保护配置图：图中能表示出各套保护设备的投切情况。²定时报表：站内运行的实时信息按运行需要的时间间隔记录并按报表格式显示。²日报表：按光伏电站要求的日报表格式表示全天运行的实时数据的统计值，并能查二个月内的报表。²月报表：以全月光伏电站的负荷数据记录及断路器操作记录构成月报表。月报表在月末形成，并能查询一年内的月报表。²年报表：按全年光伏电站的分月报表数据记录构成年报表，年报表在年末形成，并能查询二年内的年报表。²各种计算统计结果的显示：用图形方式显示出计算机监控系统设备的配置和连接，应用不同颜色表示出设备状态的变化，如打印机处于脱机或联机，通信通道处于故障或正常等。b.显示画面的调用：运行人员在工作站上通过控制键盘、鼠标实现对监视画面的调用。打印记录：记录功能指计算机站控系统通过打印机将各种要求的信息按指定的格式输出到打印纸上。(1)状态变化记录：状态变化记录包括事故状态变化记录，响应状态变化记录和计算机监控系统异常状态记录，当状态发生变化时，应立即打印出变化时间和变化信息。78 (1)数据记录：将测量值按随机、定时、日报、月报等不同形式打印输出。(2)画面记录：在工作站上显示的画面可按运行人员的要求，用打印机打印出相应画面。(3)其他记录：其他还有一些记录，如保护动作记录，控制操作记录等，将在相应叙述中提到，也应打印输出。事件顺序记录：事件顺序记录的内容为快速发生的事故状态变化记录，时间分辨率应不大于2毫秒，并按要求的报告形式打印输出。报警处理：报警处理分两种方式，一种是事故报警，另一种是预告报警。前者包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号。后者包括一般设备状态变位、状态异常信息、模拟量越限、越复限、计算机站控系统的各个部件、间隔层单元的状态异常等。(1)事故报警a.事故状态发生时，公用事故报警器立即发出音响报警（报警音量可调），显示器画面上用颜色改变和闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，打印机打印报警条文，数据转发装置向远方控制中心发送报警信息。b.事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调，报警一旦确认，声音、闪光立即停止，报警条文颜色变色，向远方控制中心发送信息，报警信息保存。c.报警处理可以在工作站上予以定义或退出，这种改变可以查询，并打印记录。(2)预告报警：预告报警发生时，其处理方式除与事故报警处理相同外，音响和提供信息颜色应区别于事故报警。能有选择地向远方发送信息。(3)设备在检修调试时，闭锁检修单元遥信。操作权限具有操作权限等级管理，当输入正确操作口令和监护口令才有权进行操作控制，参数修改，并将信息给予记录。并具有记录操作修改人，操作修改内容的功能。时钟同步自动化系统在控制室接收全球卫星定位系统（GPS）的标准授时信号，对各间隔层单元及站级计算机等具有时钟的设备进行同步的时钟校正，保证各部件时钟同步率达到精度要求。当GPS系统故障时，可实现与地调的时钟同步。与其他设备的接口自动化系统应具备与配置的其他设备的接口能力。78 与微机保护设备、安全自动化装置、总控柜及其它电力自动化设备的接口：主机可以与安装在10kV开关柜上的线路微机保护测控装置、故障解列装置柜接口，投标人在投标书中应列出所提供设备能适配的各种通信规约，并提供适配其他规约的能力；投标人对上述技术方案可提出更恰当的方式；性能及指标(1)系统的可用性自动化系统的设计应充分考虑在各个工程环境中的不同因素，以保证在现场安装后立即适用并稳定可靠运行，系统年可用率应大于99.9％，维护响应时间小于12小时。(2)系统的可维护性系统的硬件、软件设备应便于维护，各部件都应具有自检和联机诊断校验的能力，应为工程师提供完善的检测维护手段及仿真程序软件，包括在线的和离线的，以便于准确、快速进行故障定位。同时，投标人应在24h内赶到现场进行检修。软件应有备份，便于工程师安装启动，应用程序应易于扩充，数据库存取为用户程序留有接口并提供开发平台的源程序和界面条件，便于用户自行编制的程序加入系统中运行。(3)系统的可靠性自动化系统在工程现场运行必须具有很高的可靠性，其平均无故障时间MTBF要求为：主要设备大于20000小时，系统总体大于20000小时。(4)系统的容错能力软、硬件设备应具有良好的容错能力，当各软、硬件功能与数据采集处理系统的通讯出错，以及当运行人员或工程师在操作中发生一般性错误时，均不影响系统的正常运行。对意外情况引起的故障，系统应具备恢复能力。(5)系统的安全性除不可抗拒因素，在一般情况下，硬件和软件设备的运行都不应危及光伏电站的安全稳定运行和工作人员的安全。(6)系统的抗电磁干扰能力系统应具有足够的抗电磁干扰能力，符合IEC标准，确保在光伏电站中的稳定运行。(7)系统功能主要技术指标画面响应时间：操作员发出画面调用请求到屏幕显示完毕的响应时间应小于2秒。☆系统响应时间：操作员发出控制命令到计算机输出动作时间小于3秒，各设备发生变化到操作员画面显示出信息时间小于2秒。78 ☆数据更新周期：自动化系统采集处理数据，用以实时更新的周期应为：状态量变位不大于2秒，遥测量不大于3秒。☆CPU的负载率：在生产过程正常运行（考虑为模拟量更新处理30％，同时，数字量变位处理40％）情况下，CPU的负载率应小于30％，以保证电力设备事故情况下各项功能的顺利执行和较高的实时性。☆存贮器容量：主存贮器容量在正常运行情况下，其占用率应不超过40％。辅存贮器容量在正常运行情况下，其占用率应不超过30％。☆数据库容量：数据库系统除保证监控信息的足够容量外，应具不低于30％的余量，供用户扩充。(1)系统站控层配置系统应是具有标准化设计、功能分布、结构分布、开放性好的成熟产品。它所采用的主要部件，如主机应为在国际计算机市场上占有一定比例的产品，以便符合计算机产业的发展方向和适应电力工业应用环境，具有较好的技术支持。三、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，以及地方、地区下发的工程施工质量管理规定。1.《光伏发电站设计规范》GB50797-20122.《光伏发电站施工规范》GB50794-20123.《光伏发电工程验收规范》GB50796-20124.《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-20055.《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/Z19964-20056.《光伏系统电网接口特性》GB/T20046-20067.《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-20008.《电力工程电缆设计规范》GB50217-20079.《低压配电设计规范》GB50054-201110.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T62011.《交流电气装置的接地》DL/T62112.《安全标志使用导则》GB/T16179-1995613.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-200614.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GBJ50202—2002）78 1.《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2002）2.《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）3.《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107—87）4.《钢筋焊接接头实验方式标准》（JGJ/T27-2001）5.《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）6.地方、地区下发的工程施工质量管理规定7.以上工程建设技术标准与现行国家建设技术标准不一致或有未列入到的技术标准时，以现行国家建设技术标准为准。78 第四章竞争性谈判评标办法为使此次谈判工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，制定竞争性谈判评标办法如下：一、谈判小组组成：1.开标后，由谈判小组组织进行谈判；2.谈判小组成员由采购人和相关专家三人单数组成；3.本次谈判活动全过程邀请延吉市财政局政府采购管理工作办公室及采购人共同监督。二、评标原则：1.谈判小组按照公开、公平、公正的原则对待所有的投标商；2.谈判小组审查谈判响应性文件是否符合谈判文件的所有条款条件和规定；3.本次评标采用竞争性谈判。谈判小组依据谈判文件明确的谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定的标准等事项，在提交《谈判响应性文件》且第一次投标报价的基础上，集中与单一供应商分别进行谈判，谈判结束后，谈判小组要求符合采购需求、质量、工期和服务进行第二次投标报价，谈判小组根据符合采购需求、质量、工期和服务等条件相等且投报报价最低的原则确定一名成交供应商。4.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知；本项目小、微型企业具体扣除比例为6%。最终成交价格为供应商的实际报价。5.供应商与谈判响应性文件有下列情形之一的，采购人不予受理：（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按竞争性谈判文件要求密封的；（3）法定代表人或者授权的委托代理人未参加开标会议的；（4）开标现场供应商法定代表人不能出示居民身份证的；或授权的委托代理人不能同时出示居民身份证和授权委托书的。三、《谈判响应性文件》初审：初审阶段，谈判小组会先对《谈判响应性文件》进行资格性检查、符合性检查。资格性检查（详见评标表式一）(注：表内3项证书复印加盖公章)。依据法律法规和谈判文件的规定，对《谈判响应性文件》中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查（详见评标表式二、三）。依据谈判文件的规定，从《谈判响应性文件》的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。《谈判响应性文件》属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：1.无供应商单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的委托代理人签字或者盖章的；法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；78 2.未按规定的格式填写的，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；3.供应商递交两份或者多份内容不同的谈判响应性文件，或者在一份谈判响应性文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。4.《谈判响应性文件》中更改之处未加盖公章的；5.《谈判响应性文件》中没有法定代表人证明或法定代表人委托书的；6.供应商的工期不符合采购人需求的；7.未按《竞争性谈判文件》要求提交投标保证金的（银行汇款回执复印件必须装入谈判响应性文件内）；8.供应商未提供完整的投标报价构成明细表；报价构成明细表未加盖单位印章、法定代表人或委托代理人签字；9.供应商的投标报价超过招标控制价的；10.《谈判响应性文件》中的工商营业执照、开户许可证等资格证明文件提供不全或未加盖供应商公章的，投标时未提供以下资质原件的：营业执照、开户许可证、资质证书、投标保证金缴纳单据；11.《谈判响应性文件》不符合《竞争性谈判文件》装订要求的。四、《谈判响应性文件》的澄清：在评标期间，谈判小组要求供应商对其《谈判响应性文件》中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出《谈判响应性文件》的范围或改变《谈判响应性文件》实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标的组成部分。五、评标程序：整个谈判过程将严格按照“公开、公平、公正”的原则进行：1.谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。各供应商参加谈判人员1-3名，其中必须有1名是法人代表或法人授权代表，谈判时间由谈判小组视情况掌握。谈判供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。2.竞争性谈判以《谈判响应性文件》递交的先后顺序确定谈判顺序，由谈判小组分别与各供应商进行谈判。3.谈判内容：谈判供应商企业基本情况、投标报价、质量、工期和服务、资信情况等与招标项目有关的事项。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。4.谈判结束后，由谈判供应商在规定时间内填写《竞争性谈判第二次报价单》。如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判供应商。谈判供应商根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定成交供应商。超出规定时间没有进行最终报价的竞标人，视为放弃最终报价，以谈判文件报价为准。六、定标办法：78 本次竞争性谈判采用最低评标价法定标。谈判小组依据谈判文件明确的谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定中标的标准等事项，对供应商提交的投标报价、资信和履约能力及其他承诺的条件等进行审查、质疑、评估、比较后，在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选人，采购人从谈判小组提出的中标候选人中根据符合项目质量要求和售后服务相等且投报的报价最低的原则确定中标供应商。出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；七、其他注意事项：1.谈判工作在谈判小组内独立进行。2.为了有助于对投标进行审查、评估和比较，谈判小组有权向供应商质疑、查看有关资格原件。供应商有责任由法定代表人或其委托代理人进行答疑、澄清、提供有关资格原件。3.在投标、谈判期间，供应商不得向小组成员询问情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。4.谈判小组不向落标方解释原因，不退还《谈判响应性文件》。5.在谈判过程中如有供应商恶意进行投标报价或其他不正当行为时，谈判小组有权中止评标。6.成交供应商应当按照承诺书及定点供货合同约定履行义务，完成成交项目。成交供应商不得向他人转让成交项目。78 形式、资格及响应性评审表1工程名称：延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程序号项目名称标准投标人简称形式评审1投标人名称与营业执照、资格证书、安全生产许可证一致　　　2签字或盖章要求投标文件封面、投标函和其他需要签字或盖章的地方，均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的需同时提交法定代表人授权委托书，其授权委托书的格式签字盖章及内容均应符合招标文件要求　　　3投标文件格式内容按规定的格式填写，内容齐全，字迹清楚　　　4报价唯一一个投标人只能有一个有效报价　　　资格评审1营业执照具备有效的营业执照，并提供营业执照（副本）原件及复印件；　　　2资质等级须具有独立法人资格，具备国家能源局核发的承装（修、试）电力设施许可证四级(含四级)及以上资质或具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的法人,且具备信息系统集成及服务（原资质：计算机信息系统集成）贰级以上（含贰级）资质的独立法人单位,并提供企业资质等级证书（副本）原件及复印件；　　　3财务要求符合招标文件要求；　　　4企业信誉要求①拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；提供承诺书。②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供近三年在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录　　　5授权委托代理证书提供光伏制造商向其签署的针对本项目的唯一授权委托代理证书原件及复印件　　　6其他要求满足招标文件要求　　　响应性评审1投标报价不高于最高投标限价；总价239.8万元　　　2工期2017年9月12日至2017年10月31日，共计50日历天　　　3工程质量合格　　　4已标价工程量清单符合工程量清单给出项目清单、范围及数量，项目名称、计量单位、工程量应与招标人提供的一致。　　　5投标保证金已按招标文件要求提交。人民币：4万元　　　6技术参数满足招标文件要求，提供承诺书　　　78 评审结论　　　不合格原因：全体评委签字：注：①“√”为合格“×”为不合格；②其中一项不合格为初步评审不合格，不合格的应注明不合格原因。2017年月日78 第五章《谈判响应性文件》格式78 正本或副本延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程《谈判响应性文件》采购编号：JLJY2017-SG028供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日78 目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、法定代表人授权委托书四、投标保证金五、投标报价表六、竞争性谈判二次报价单七、项目管理机构及主要设备八、资格审查资料九、服务承诺书十、中小企业声明函十一、其他78 一、投标函及投标函附录（一）投标函致：我方全面研究了（项目名称）《竞争性谈判文件》（项目编号：号），决定参加贵单位组织的本次投标。我方愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到要求。我方提交《谈判响应性文件》正本1份、副本2份并保证其真实性，并承诺，以下情况若未完全履行，愿无条件接受我方投标被拒绝的后果：1.我方完全接受《竞争性谈判文件》要求的内容，愿承担该项目的实施和售后服务任务，并将履行《竞争性谈判文件》对中标供应商的要求和应承担的责任及义务。2.我方已全面研究了《竞争性谈判文件》的所有内容，包括澄清文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。3.我方接受提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。4.我方接受60天的投标有效期（如中标，有效期将延至合同终止日为止），在此期间我方将受此约束。5.如我方中标，将按《竞争性谈判文件》中的规定在取得中标通知书前向招标代理机构一次性支付采购代理费。供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日78 （二）投标函附录项目名称：项目编号：序号条款内容约定内容是否响应1项目负责人姓名：2工期日历天3承包人履约担保金额5%4分包不允许分包5误期违约金1000元/天6误期违约金最高限额不超过合同额的10%7质量标准相关行业质量合格标准8质量保证金扣留百分比合同额的5%9其他备注：供应商在响应谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日78 二、法定代表人身份证明供应商名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：_系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件供应商：（盖单位章）年月日78 三、授权委托书本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工《谈判响应性文件》、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。委托代理人身份证复印件法定代表人身份证复印件供应商：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务年月日78 四、投标保证金（采购人名称）:（供应商名称）于年月日递交了（项目名称）的《谈判响应性文件》，并附有人民币元，作为投标保证金。附：银行转账凭证复印件附：基本账户开户许可证复印件供应商全称（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字）：年月日78 五、投标报价表（一）投标报价一览表（一轮报价）项目名称总报价大写：小写：工期质量备注（如有优惠条件须在此注明）供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）日期：年月日填写说明：1、必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有投标的需求表应注明“无”字样,不得缺项。2、以人民币报价。总价应包括完成本项目的所有费用。3、报价表中不得填报有选择性报价方案，若有优惠条件须在备注栏中注明，报价表应由供应商及其授权代表签字和盖章。4、为方便唱标，供应商应将投标报价一览表单独密封一份提交，用谈判文件提供的包装封面样式进行密封。78 （二）工程量清单报价表名称规格型号单位数量生产厂家价格（元）备注光伏组件块逆变器台光伏支架套光伏支架基础套配电柜套监控系统套云平台监控系统套电缆套项目开发宗设计宗施工宗辅材及其它宗总计投标单位:（盖公章）法定代表人或其授权代理人:（签字）日期：年月日78 （三）备品备件、专用工具、易损件清单报价项目名称：项目编号：序号名称产地/厂家型号规格单价（元）123456789101112（表格可自行扩充）投标单位:（盖公章）法定代表人或其授权代理人:（签字）日期：年月日78 六、竞争性谈判二次报价单采购人：根据竞争性谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对竞争性谈判项目做出最终报价（人民币）如下：总报价：（附：竞争性谈判二次分项报价清单）相关补充说明：供应商名称：法定代表人或委托代理人（签字）:法人代表或委托代理人联系电话：年月日说明：竞争性谈判供应商可按以上表格格式制作“竞争性谈判二次分项报价单”，并加盖单位公章后自行携带到投标现场，用于竞争性谈判供应商进行最后报价。78 七、项目管理机构(一)项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业78 (二)主要人员简历表“主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、职称证等，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证等，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其它主要人员（施工员、质量员、安全员）附职称证（执业证或上岗证书）复印件。姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话78 八、资格审查资料（一）供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注：此表后附企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”证件视为有效证件）、企业资质证书、安全生产许可证等证书证件。78 （二）2016年度财务审计报告注：财务状况良好，并提供相关证明原件。78 (三)近年完成的类似项目业绩近三年类似项目业绩序号项目名称开竣工时间质量等级规模注：近三年承担过类似工程业绩证明，后附中标通知书或合同协议书复印件，原件备查，未附原件及复印件的业绩无效。供应商全称（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字）：年月日 78 (四)近年发生的诉讼及仲裁情况（投标人格式自拟）78 九、承诺书（一）致：（招标人）我单位承诺：近三年在经营活动中没有重大违法记录。且不在禁止投标期间。投标单位:（盖公章）法定代表人或其授权代理人:（签字）日期：年月日78 承诺书（二）致：（招标人）我单位承诺：我单位中标后采用的设备、材料均能满足谈判文件及国家现行技术标准的要求。投标单位:（盖公章）法定代表人或其授权代理人:（签字）日期：年月日78 十、中小企业声明函（中小企业填写）本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。2.本公司参加______单位的______项目采购活动由本企业承担工程、提供服务，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：年月日后附：由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的审核证明文件复印件，原件评标现场备查，否则不能用扣除6%后的价格参与评审。78 十一、其他开标会议时投标人提供以下资料原件：1.企业的营业执照（副本）2.企业资质等级证书副本（持有新版资质证书的投标人可提供与新版资质证书副本同样大小并加盖投标单位公章（鲜章）的复印件）3.企业开户许可证4.投标保证金收据或投标保证金保函5.法定代表人授权委托书6.提供近三年(2014--至今)已完类似工程业绩，提供中标通知书或合同书7.提供投标时间前六个月的企业电子缴税付款凭证或完税证明（可以是扫描件或复印件盖公章）8.提供2016年度财务审计报告9.提供光伏制造商向其签署的针对本项目的唯一授权委托代理证书（包括光伏组件、汇流箱、逆变器）78 第六章合同格式（GF—2013—0201）第一部分合同协议书发包人（全称）：延吉市朝阳川镇人民政府承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：延吉市朝阳川镇柳新村300KW光伏扶贫村级电站工程。2.工程地点：延吉市朝阳川镇柳新村。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：专项资金+自筹。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）元整(¥:元)；78 其中：项目使用主要设备及材料如下表（单位：万元人民币）名称规格型号单位数量生产厂家价格备注光伏组件块1132逆变器台1光伏支架套1光伏支架基础套1配电柜套1监控系统套1云平台监控系统套1电缆套1项目开发宗1设计宗1施工宗1辅材及其它宗1总计2.合同价格形式：固定总价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；(投标人提供)（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。78 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字并盖章后生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：78 第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：监理工程师签发的变更指示、工程技术签证、工程会议纪要及备忘录等文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：与本工程施工相关的临时占道。1.1.3.2永久占地包括：规划范围内的本工程所占用的场地。1.1.3.3临时占地包括：与本工程施工相关的临时占道。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《招投标法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程工程量清单计价规范》、《吉林省建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》等现行的法律、行政法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的建筑工程施工规范和验收标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。78 1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）补充协议书、会议纪要；（2）专用合同条款及其附件；（3）合同协议书；（4）中标通知书；（5）投标函及其附录；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：进场前2天提供施工图；发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；发包人向承包人提供图纸的内容：与本次招标相关的所有施工图。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划表；承包人提供的文件的期限为：接到施工图纸并接到开工令后7天内；承包人提供的文件的数量为：一式肆套；承包人提供的文件的形式为：纸制文件肆份，电子文件一份；发包人审批承包人文件的期限：收到后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由招标人负责准备。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：施工现场办公室；承包人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：78 施工现场封闭围挡范围以内为场内交通，封闭围挡范围以外为场外交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前3天完成，并满足材料、设备及大型机械进出施工现场运输需要。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：无。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：签发现场经济、技术签证，协调现场需与发包人有关的问题，收发承、发包双方的函件、通知等文件，根据总监理工程师核准的已完工程量按专用条款第12.4款约定拨付工程款。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场78 关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款2.4.1款执行。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款2.4.2执行。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：建设工程技术资料、竣工验收文件、竣工结算文件及竣工图。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后7天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸制资料4套，电子文件1套。（6）承包人应履行的其他义务：按通用条款第6.3款相关规定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：现场施工质量、安全及施工进度。78 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于184小时。承包人未提交有效期内劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到书面通知后3个工作日内补交，3个工作日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金人民币3万元，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场不超过3天的，承包人须承担违约金人民币1万元；擅自离场超过3天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金人民币3万元。由此而引发质量、安全事故以及费用增加和工期延误均由承包人负责，由此而给发包人造成的损失亦由承包人负责任赔偿。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，同时承包人须承担违约金人民币1万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，同时承包人须承担违约金人民币3万元。更换项目经理期间引发质量、安全事故及费用增加和工期延误均由承包人负责，由此而给发包人造成的损失亦由承包人负责任赔偿。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：监理人应在承包人接到第二次书面更换通知第29日书面通知该项目经理停止工作，并指示暂时停止施工，按照通用条款第7.8.2款（承包人原因引起的暂停施工）处理。由此而引发质量、安全事故均由承包人负责，由此而给发包人造成的损失亦由承包人负责任赔偿。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款第3.3.1款相关规定执行。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应再次发出通知要求承包人3日内予以更换，并承担违约金人民币5000元；如承包人在接到第二次更换通知3日内仍拒绝更换的，监理人应书面通知承包人暂时停止施工，并按照通用条款第7.8.2款（承包人原因引起的暂停施工）处理。由此而引发质量、安全事故均由承包人负责，由此而给发包人造成的损失亦由承包人负责任赔偿。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款第3.3.4款相关规定执行。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：78 原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，同时承包人须承担违约金人民币5000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，同时承包人须承担违约金人民币1万元。更换管理人员期间引发质量、安全事故及费用增加和工期延误均由承包人负责，由此而给发包人造成的损失亦由承包人负责任赔偿。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场不超过3天的，承包人须承担违约金人民币5000元；擅自离场超过3天的，发包人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金人民币1万元。由此而引发质量、安全事故以及费用增加和工期延误均由承包人负责，由此而给发包人造成的损失亦由承包人负责任赔偿。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款第3.6（1）款相关规定执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：担保金额为合同价款的5%，担保形式及期限待签订合同时约定。4.监理人关于监理人的监理内容：对承包人的工程质量、进度、进场材料、安全生产、文明施工及技术资料等行使国家规定的监理职权，并对承包人提报的施工组织设计和施工总进度计划进行审核，同时对已完工程量有确认权。5.工程质量5.1质量要求78 5.1.1特殊质量标准和要求：无。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前24小时书面通知监理人检查。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款6.1.1。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款6.1.4。关于编制施工场地治安管理计划的约定：无。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款6.1.5。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款6.1.6。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工令后7天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款第7.2.2款相关规定执行。7.3开工7.3.1开工准备78 关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款第7.3.1款相关规定执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工令签发前3天完成三通一平工作，并满足设备、材料进出场要求。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工令签发前将施工所需证件、批件等相关手续办理完毕。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款老7.4.1款相关规定执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款第7.5.1（7）款相关规定执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按每天3000元标准承担违约责任。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金额累计不超过结算价款的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：烈度在6度以上的地震、火山爆发、泥石流、瘟疫、战争、骚乱、暴动及社会性突发事件等。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日降雨量大于30㎜的雨日超过3天；（2）风速大于10m/s的6级以上台风灾害；（3）日气温超过38℃的高温大于3天。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：本工程提前竣工不奖励。78 8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款第8.4.1款相关规定执行。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款第8.8.1款相关规定执行。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款第10.1款相关规定执行。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按通用条款第10.4.1款相关规定执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：无。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。78 10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：不适用。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：是指由发包人在编制最高投标限价时给定的材料及工程设备的价格。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付78 12.1合同价格形式1)单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2)总价合同。总价包含的风险范围：全部风险。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：20%。预付款支付期限：签订合同后7日内。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：相关规范。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。78 12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：在签订合同后7日内发包方付给承包方合同总价款的20%；光伏组件及逆变器、并网柜设备安装调试完成并经电网公司验收后支付合同总价款的30%，甲方于2017年12月30日前支付60万验收款；乙方向甲方开具合同总额等额的增值税发票且设备经过运行稳定，零事故发生，甲方于2018年6月30日前支付尾款，剩余5%作为质保金，在质保期满2年后无息支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款第12.4.2款相关规定执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款第12.4.3（1）款相关规定执行。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款第12.4.4（1）款相关规定执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款第12.4.4（1）款相关规定执行。（2）发包人支付进度款的期限：①按通用条款第12.4.4（2）款相关规定执行；发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款第12.4.4（2）款相关规定执行。12.4.6支付分解表的编制2）总价合同支付分解表的编制与审批：/。3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款第12.4.6款相关规定执行。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收78 13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款第13.2.2款相关规定执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款第13.2.2款相关规定执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款第13.2.5款相关规定执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款第13.2.5款相关规定执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款第13.2.5款相关规定执行，给招标人造成损失的，由承包人负责赔偿由此而发生的全部损失。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：在收到工程接收证书后7天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款第14.1款相关规定执行。竣工付款申请单应包括的内容：通用条款第14.1款规定的内容以外，不需提交竣工图、相关技术签证资料、变更通知单等。14.2竣工结算审核78 发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款第14.2（1）款相关规定执行。发包人完成竣工付款的期限：按通用条款第14.2（2）款相关规定执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款第14.2（3）款相关规定执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款第14.4.1（1）款相关规定执行。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款第14.4.2（1）款相关规定执行。（2）发包人完成支付的期限：按通用条款第14.4.2（2）款相关规定执行。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：本工程扣留质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：无；（2）5%的工程款；（3）其他方式:无。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:无。关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后14天内发包人将质量保证金一次性无息返还给承包人。78 15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：除约定外执行相关规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款第15.4.3款相关规定执行。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：（1）未按通用条款第2.4款相关规定提供施工现场、施工条件及相关基础资料的；（2）发包人不履行合同约定的协助义务的；（3）发包人无正当理由直接向分包人支付工程款的。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，同时工期相应予以顺延。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据实际发生的工程量，按照承包人已标价工程量清单相应工作（或类似工作）的利润率支付承包人利润损失，并承担此部分的质量安全责任。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由发包人负责调换符合合同约定的材料、工程设备，由此产生的费用和工期延误由发包人承担。。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，同时工期予以相应顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，工期予以相应顺延。（7）其他：78 发包人因未按通用条款第2.4款相关规定提供施工现场、施工条件及相关基础资料而给承包人造成费用损失的由发包人予以赔偿，由此而影响工期的，工期予以相应顺延。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：无。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：向发包人赔偿因其违约而给发包人造成的全部损失，相应赔偿款项从应付工程款中抵扣，并继续履行合同。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款第16.2.3款相关规定执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件中填报单价支付费用，但不含利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方另行协商确定，通过协商未能达成一致的由监理人确定；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行决定。78 18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款第18.7款相关规定执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向延边仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。78 第四部分附件格式附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表78 附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期78 附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注78 附件3：工程质量保修书发包人（全称）：延吉市朝阳川镇人民政府　　承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　　。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；3．装修工程为/年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：光伏组件10年，逆变器10年。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任78 1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：78 附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人78 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注78 附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员78 附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员78 附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日78 附件9：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日78 附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除78 1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日78 第七章工程量清单项目使用主要设备及材料如下表（单位：元人民币）名称规格型号单位数量生产厂家价格（元）备注光伏组件块1132逆变器台1光伏支架套1光伏支架基础套1配电柜套1监控系统套1云平台监控系统套1电缆套1项目开发宗1设计宗1施工宗1辅材及其它宗1总计78'